Дело № 2-328/2011

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

27 января 2011 года Индустриальный районный суд г.Барнаула в составе председательствующего судьи Новоселовой Е.Г., при секретаре Шевцовой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шишмаревой Е.Н. к Обществу с ограниченной ответственностью «Молот» о защите прав потребителей,

У С Т А Н О В И Л:

Истица Шишмарева Е.Н. обратилась в суд с иском к ООО «Молот» о расторжении договора подряда и взыскании уплаченной суммы в размере ... рублей, неустойки в размере ... рублей, указав на следующие обстоятельства.

ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Молот» заключен договор подряда на остекление лоджии, внутренней отделки с утеплением и установкой батареи, общая стоимость работ по договору составляет ... рублей. В тот же день она внесла предварительную оплату в размере ... рублей. В силу п.3.1. договора срок выполнения работ по договору составляет 10 рабочих дней с даты получения предоплаты, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение условий договора до настоящего времени ответчиком обязательства не выполнены, в адрес ООО «Молот» направлялась претензия, которая оставлена без ответа.

В судебное заседание истица Шишмарева Е.Н. не явилась, о времени и месте рассмотрения гражданского дела извещена надлежаще, просила рассмотреть гражданское дело в ее отсутствие.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения гражданского дела извещался по трем адресам, которые указаны истицей, в том числе по месту нахождения юридического лица согласно выписки из ЕГРЮЛ (<адрес> л.д.19), откуда почтовые конверты возвращены с отметкой «истек срок хранения».

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему выводу.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Шишмаревой Е.Н. и ООО «Молот» в лице директора ФИО3 заключен договор подряда, по условиям которого, подрядчик обязуется по заданию заказчика изготовить, смонтировать и установить остекление лоджии из ПВХ профиля ... в три стекла, произвести внутреннюю отделку пластиковыми панелями бежевого цвета с утеплением, настелить пол, установить батареи 5 секций в здании ответчика по адресу: <адрес>. Общая стоимость договора составляет ... рублей. Оплата по договору производится заказчиком в следующем порядке: 70% стоимости настоящего договора, что составляет ... рублей, заказчик оплачивает после подписания настоящего договора, оставшуюся сумму в размере ... рублей заказчик оплачивает после выполнения работ.(п.2.1.-2.2 договора).(л.д.3-4)

Истица Шишмарева Е.Н. свои обязательства по договору выполнила, внеся в кассу ООО «Молот» денежные средства в размере ... рублей, что подтверждено квитанцией к приходному кассовому ордеру.(л.д.5)

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика направлена претензия, в которой предлагалось ООО «Молот» приступить к выполнению работ и уплатить неустойку в размере ... рублей ... коп. (л.д.6,8,10)

ДД.ММ.ГГГГ ответчику повторно направлена претензия аналогичного содержания, которая вручена директору общества ФИО3 (л.д.7)

Обязательства по договору ответчиком до настоящего времени не выполнены, доказательств обратного суду в соответствии со ст.56 ГПК Российской Федерации не представлено.

В силу положений ст. 730 ГК Российской Федерации (далее Кодекса) по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потре0бности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с ст. 27 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (далее Закона) исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

Согласно ст. 450 Кодекса изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с положениями ст. 28 Закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Согласно ст. 739 Кодекса в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса. Покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.(п.4 ст. 503 ГК Российской Федерации)

Согласно п.3.1. договора срок выполнения работ по договору – 10 рабочих дней с даты получения аванса, аванс внесен Шишмаревой Е.Н. ДД.ММ.ГГГГ, таким образом, датой выполнения работ по договору является ДД.ММ.ГГГГ.(л.д.3-4,5) Поскольку обязательства ООО «Молот» не исполнены до настоящего времени, исковые требования о расторжении договора подряда суд расценивает как отказ потребителя от исполнения договора о выполнении работ, и считает их подлежащими удовлетворению.

Истицей ответчику оплачено ... рублей по договору бытового подряда, в связи с чем данная денежная сумма подлежит возврату.

Согласно п.1 ст. 16 Закона условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения (ч.1 ст. 422 ГК Российской Федерации).

Пунктом 4.1. договора, заключенного сторонами, предусмотрено, что при нарушении сроков выполнения работ подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере ...% от суммы недовыполненных по вине подрядчика работ за каждый день просрочки.(л.д.3)

Вместе с тем, в силу п.5. ст. 28 Закона в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Таким образом, в силу закона размер неустойки в случае нарушения прав потребителя не может быть менее ...%, в связи с чем, в этой части условия договора бытового подряда ничтожны и не подлежат применению.

Истицей размер неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ определен в сумме ... рублей (... рублей х ...% х ... дня), что не превышает цену заказа.

Вместе с тем, учитывая компенсационную природу неустойки, с учетом положений ст. 333 ГК Российской Федерации, согласно которой если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд считает возможным уменьшить размер неустойки до 5000 рублей.

Всего с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма в размере ... = ... рублей + ... рублей.

В соответствии с п.6 ст. 13 Закона при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку ответчиком после получения двух претензий в добровольном порядке не исполнены требования истца, то суд считает необходимым взыскать с ответчика штраф в размере ... рублей.

В соответствии со ст.103 ГПК Российской Федерации с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере ... рублей ... коп., от уплаты которой истица освобождена в силу закона.

На основании изложенного и руководствуясь ст.194-199 ГПК Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Шишмаревой Е.Н. удовлетворить частично.

Расторгнуть договор подряда №, заключенный между Шишмаревой Е.Н. и Обществом с ограниченной ответственностью «Молот» ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Молот» в пользу Шишмаревой Е.Н. уплаченную по договору сумму в размере ... рублей, неустойку в размере ... рублей, всего ... рублей, в остальной части иска - отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Молот» в доход муниципального образования городской округ – город Барнаул штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере ... рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Молот» в доход муниципального образования городской округ – город Барнаул государственную пошлину в размере ... рублей ... коп.

Решение суда может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г.Барнаула в течение 10 дней со дня принятия мотивированного решения.

Судья Е.Г.Новоселова