дело о взыскании убытков



Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

26 апреля 2012 года убкин

Губкинский городской суд Белгородской области в составе:

председательствующего судьи Комаровой И.Ф.,

при секретаре Соболевой К.В.,

с участием истца Бантюкова Л.А., его представителя Яцкиной О.Б., действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариусом,

ответчика ООО «Лебединское» в лице представителя Сапрыкиной Е.А., действующей на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бантюкова Л.А. к Обществу с ограниченной ответственностью «Лебединское» о взыскании убытков по договору строительного подряда, неустойки и компенсации морального вреда,

Руководствуясь ст. ст. 103, 194-198 ГПК РФ, ст. 15, 702-729 ГК РФ, Федеральным законом РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», суд

РЕШИЛ:

Иск Бантюкова Л.А. к Обществу с ограниченной ответственностью «Лебединское» о взыскании убытков по договору строительного подряда, неустойки и компенсации морального вреда, признать обоснованным в части и подлежащим частичному удовлетворению.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Лебединское» выплатить в пользу Бантюкова Л.А. убытки в сумме * рублей, неустойку за просрочку выполнения работ в размере * рублей, компенсацию морального вреда в сумме * рублей, а всего * (сумма прописью ) рублей.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Лебединское» выплатить в доход бюджета муниципального образования «Губкинский городской округ» штраф в размере * рубля.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Лебединское» выплатить в доход бюджета муниципального образования «Губкинский городской округ» государственную пошлину в размере * рублей * копеек.

При неисполнении решения в течение двух месяцев с момен­та предъявления исполнительного листа взыскателем для испол­нения производить начисление и взыскание процентов в размере учетной ставки банковского процента, составляющего 8 % на остаток суммы задолженности со дня предъявления исполни­тельного листа до дня исполнения решения.

Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции Белгородского областного суда в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме, с подачей апелляционной жалобы через Губкинский городской суд.

Судья Комарова И.Ф.