РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27 октября 2010 года Головинский районный суд г.Москвы
в составе председательствующего судьи Самохиной Н.А.,
при секретаре Меньшовой Д.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2822/10 по иску ГУП г.Москвы «Мосгаз» к Шеломытову Г.Я. об обязании, суд
Установил
Истец ГУП г.Москвы «Мосгаз» обратился в суд с иском, по которому просит обязать ответчика Шеломытова Г.Я., обеспечить доступ в жилое помещение по адресу: <адрес>, для проведения работ по реконструкции внутридомового газопровода, указывая на то, что ответчик не обеспечивает доступ в жилое помещение, в связи с чем, невозможно завершить начатые работы по реконструкции внутридомового газопровода, которые проводятся, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 16.11.22004г. №800-ПП «О мерах по повышению безопасности систем внутридомового газоснабжения жилищного фонда города Москвы и объектов жилищно-коммунального значения».
Представитель истца по доверенности Орлов А.Ю. в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал в полном объеме.
В судебное заседание ответчик Шеломытов Г.Я. не явился, о дне слушания надлежаще уведомлен, согласно расписки, ответчик отказался принимать судебную повестку, в связи с чем, дело рассмотрено без его участия.
Представитель третьего лица – ЖСК «Ветеран труда – угольщик» в лице председателя правления Кожевниковой Л.М., заявленные исковые требования поддержала, пояснив, что по причине того, что ответчик не обеспечивает доступ в жилое помещение, начатые работы по реконструкции внутридомового газопровода завершить невозможно.
Суд, выслушав стороны, проверив и изучив письменные материалы дела, считает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно ст.3 ЖК РФ, проникновение в жилище без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, только в целях спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения их личной безопасности или общественной безопасности при аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, катастрофах, массовых беспорядках либо иных обстоятельствах чрезвычайного характера, а также в целях задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, пресечения совершаемых преступлений или установления обстоятельств совершенного преступления либо произошедшего несчастного случая.
В силу ст. 30 ЖК РФ, собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Согласно ст. 52 Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" потребитель обязан: допускать в заранее согласованное с исполнителем время в занимаемое жилое помещение работников и представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб) для ликвидации аварий - в любое время.
Как установлено в судебном заседании исследует из материалов дела, ответчик является собственником жилого помещения по адресу: <адрес> (л.д.6). 08 февраля 2008г. между Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (Государственный заказчик), ГУП г.Москвы «Мосгаз» (Технический заказчик) и ЗАО «производственное объединение «Братство» (Подрядчик) подписан государственный контракт №596-ДЖКХ/8 (л.д.9) на выполнение городского заказа по реконструкции внутридомовых газопроводов и выносу газопроводов из подъездов, предметом и целям которого является выполнение работ по реконструкции внутридомовых газопроводов и выносу из подъездов по домам МГУП «Жилкооперация», указанным в перечне объектов (Приложение№1). Контракт заключен в целях реализации постановления Правительства Москвы от 16.11.2004г. №800-ПП «О мерах по повышению безопасности систем внутридомового газоснабжения жилищного фонда города Москвы и объектов жилищно-коммунального значения». Согласно Приложению №1 к контракту №596-ДЖКХ/8 от 08.02.2008г. (л.д.16) в перечень объектов включен дом по адресу: <адрес>, вид работ – реконструкции внутридомовой газовой системы, сроки окончания работ – 30 октября 2008г..
Согласно п. 2.2.7 Устава ГУП г.Москвы «Мосгаз», предметом и целями предприятия являются ремонт и реконструкция внутридомового газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения.
13.04.2009г. между ГУП г.Москвы «Мосгаз» (исполнитель) и ЖСК «Ветеран труда-угольщик» (заказчик) подписан Договор №МГ-1/169/09 от на выполнение работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода и диагностике газового оборудования жилых домов г.Москвы – жилого дома по адресу: <адрес> (л.д.36).
Актами, составленными комиссией 05.07.2010г., 10.06.2010г. выявлено, что выполнение работ по реконструкции внутридомового газопровода приостановлено из-за отсутствия доступа в квартиры № жители которых игнорируют работы по реконструкции (л.д.20-21).
При таких обстоятельствах, оценивая относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд считает, что заявленные исковые требования об обязании ответчика обеспечить доступ в жилое помещение по адресу: <адрес>, для проведения работ по реконструкции внутридомового газопровода, подлежат удовлетворению, поскольку право истца осуществление ремонтных работ и реконструкции внутридомового газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения, предусмотрено Уставом предприятия ГУП г.Москвы «Мосгаз», а также Договором №МГ-1/169/09 от 13.04.2009г. на выполнение работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода и диагностике газового оборудования жилых домов г.Москвы, подписанного между ГУП г.Москвы «Мосгаз» (исполнитель) и ЖСК «Ветеран труда-угольщик» (заказчик).
Также с ответчика Шеломытова Г.Я., в порядке ст. 98 ГПК РФ, подлежит взысканию госпошлина, уплаченная истцом, при подаче иска, в размере 4000 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Обязать Шеломытова Г.Я., обеспечить доступ в жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>
Взыскать с Шеломытова Г.Я. в пользу ГУП г.Москвы «Мосгаз» расходы по оплате госпошлины в размере 4000 рублей.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 дней путем подачи кассационной жалобы через канцелярию по гражданским делам Головинского районного суда г.Москвы.
Федеральный судья