РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 05.08.2011 Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Долговой Т.Н., при секретаре Коретине В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Черкашина Михаила Николаевича к ООО "АрхСтройПроект" о расторжении договора дизайн-проекта квартиры, взыскании убытков, УСТАНОВИЛ Истец обратился в суд с иском и просит расторгнуть договор на разработку дизайн-проекта квартиры №32/2010 от 06 декабря 2010 г. заключенного истцом с ООО «АрхСтройПроект», взыскать с ООО «АрхСтройПроект» сумму предварительной оплаты по данному договору в размере 105000 руб. и неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 140000 руб. В обоснование своих требований указывает, что, 06 декабря 2010 г. заключил с ООО «АрхСтройПроект» договор на разработку дизайн-проекта квартиры. Согласно которому ООО «АрхСтройПроект» обязалось разработать дизайн проект квартиры расположенной по адресу <адрес>. Ответчик обязался в течении 3 месяцев после предварительной оплаты выполнить предусмотренные условием договора работы, но до настоящего времени их не выполнил, уплаченную сумму возвратить отказался. Представитель истца Четверня Ф.Ф. судебное заседание явился иск поддержал. Представитель ответчика в судебное заседание не явился извещался по месту нахождения. Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, находит требования подлежащими удовлетворению. В соответствии со ст. 702 ГК РФ 1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. В соответствии со ст.708 ГК РФ1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. 3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков. В соответствии со ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" 1. Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. 2. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги). 3. В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). На основании ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" 1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. 2. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги). В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи. 3. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона. 4. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу). 5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было. 6. Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя. Установлено что между Черкашиным М.Н. и ООО «АрхСтройПроект» 06.12.2010 заключен договор на разработку дизайн-проекта квартиры. Согласно которому ООО «АрхСтройПроект» обязалось разработать дизайн проект квартиры расположенной по адресу <адрес>. Черкашин М.Н. в свою очередь обязался внести предварительную оплату в размере 70000 руб. Стоимость всего объема работ составила 140000 руб. Ответчик обязался в течение 3 месяцев после предварительной оплаты выполнить предусмотренные условием договора работы, но до настоящего времени их не выполнил. Со своей стороны Истец свои обязательства выполнил, оплатив предусмотренную договором предварительную оплату в размере 70000 руб. и дополнительно 35000 руб. что подтверждается Квитанциями к кассовому ордеру № 12 от 06.12.10 г. и Квитанциями к кассовому ордеру № 14 от 24.01.11 г ООО «АрхСтройПроект» в соответствии с условиями договора должно было сдать выполненную работу в срок до 06 марта 2011 г. Доказательств факта выполнения работ суду не представлено. Договор подлежит расторжению. Таким образом, взысканию с ООО «АрхСтройПроект» подлежит сумма, уплаченная по договору в размере 105000 руб. Неустойка составила 375000 руб. (420000*0.03*85 дней = 375000) Подлежит удовлетворение требования о взыскании неустойки не превышающей цену выполнения работы за нарушение сроков выполнения работ в размере 140000 руб. На основании ч.6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" суд взыскивает с ответчика штраф в размере 122500 руб. Суд также взыскивает с ответчика в доход государства госпошлину в сумме 5650 руб. На основании изложенного, ст.ст. 702,708 ГК РФ, Закона РФ "О защите прав потребителей" руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд РЕШИЛ: Расторгнуть договор дизайн-проекта квартиры № 32/2010 от 06 декабря 2010 года, заключенный между Черкашиным Михаилом Николаевичем и ООО «АрхСтройПроект». Взыскать с ООО "АрхСтройПроект" в пользу Черкашина Михаила Николаевича в счет возврата денежных средств, неустойки 245000( двести сорок пять тысяч) руб., госпошлину в доход государства 5650 руб., штраф в доход государства 122500 руб. Решение может быть обжаловано в Мосгорсуд через Гагаринский районный суд г. Москвы в течение 10-ти дней. Федеральный судья Долгова Т.Н.