о признании права требования



***,***/10

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 сентября 2010 года г. Саратов

Фрунзенский районный суд г. Саратова в составе

председательствующего судьи Литвиновой М.В.,

с участием истцов Панасенко В.В., Абрамовой Н.В., Кирова С.В., представителя истца - Кировой Т.К.,

при секретаре Лосенковой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Панасенко Вячеслава Васильевича, Абрамовой Надежды Валентиновны, Кирова Сергея Вячеславовича к Жилищно-строительному кооперативу «Дельфин и К», третье лицо - Управление Федеральной регистрационной службы по Саратовской области о признании имущественного права требования квартиры,

УСТАНОВИЛ:

Панасенко В.В. обратился в суд с иском к Жилищно-строительному кооперативу «Дельфин и К», третье лицо - Управление Федеральной регистрационной службы по Саратовской области о признании имущественного права требования квартиры, обосновывая свои требования тем, что 04 декабря 2007 года между истцом и ЖСК «Дельфин и К» был заключен договор № 04/-12-07-01. Вкладом «Пайщика» являлось финансирование строительства в объеме 1148850 рублей. В соответствии с договором оплата произведена в полном объеме. ЖСК «Дельфин и К» принял на себя обязательство выполнить строительство жилого помещения, расположенного по строительному адресу: ***, во ***, 13-й ***, дом ***, однокомнатной квартиры, строительный номер *** (отсчет слева направо), общей площадью - 42,55 кв.м, на 14-м этаже, в 1 подъезде, в строящемся жилом доме, в объеме и сроки, предусмотренные в договоре. В соответствии с пунктом 1 ориентировочный срок окончания строительства и сдачи дома в эксплуатацию - I квартал 2009 года. В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. ЖСК «Дельфин и К» до настоящего времени не исполнил договорные обязательства, предусмотренные пунктом 1 договора, дом не сдан в эксплуатацию, квартира не предоставлена, а с мая 2009 года строительство дома приостановлено. По состоянию на сегодняшний день в указанном доме возведено свайное поле, фундамент, цокольный этаж. Определением Арбитражного суда Саратовской области от 22.06.2009 года в отношении ЖСК «Дельфин и К» введена процедура банкротства-наблюдения. Просит признать за ним имущественное право требования собственности на жилое помещение - однокомнатную квартиру, строительный *** (отсчет слева направо), общей площадью - 42,55 квадратных метра, на 14 (четырнадцатом) этаже, в первом подъезде, в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: ***, 13-й ***, дом *** во *** (Дело ***).

Панасенко В.В. также обратился в суд с иском к Жилищно-строительному кооперативу «Дельфин и К», третье лицо - Управление Федеральной регистрационной службы по Саратовской области о признании имущественного права требования квартиры, обосновывая свои требования тем, что 04 декабря 2007 года между истцом и ЖСК «Дельфин и К» был заключен договор № 04/-12-07-02, по которому Панасенко В.В. обязался оплатить денежную сумму в размере 1838700 руб., а ЖСК «Дельфин и К» обязался предоставить ему по завершению строительства однокомнатную квартиру строительный № 8 (отсчет слева направо), общей площадью - 68,10 кв.м, на 14 этаже в первом подъезде, в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: г. Саратов, 13-й ***, дом *** во *** ***. ФИО6 выполнил условия договора по оплате стоимости квартиры, что подтверждается справкой ЖСК« Дельфин и К». Однако ответчиком нарушены договорные обязательства, квартиры не предоставлены. В связи с возбуждением в отношении ответчика дела о банкротстве, опасаясь нарушения имущественного права в будущем, истец просит признать за ним право имущественного требования указанной квартиры (Дело *** ***

Определением Фрунзенского районного суда г. Саратова от 05 августа 2010 года в качестве третьего лица по делу был привлечен - конкурсный управляющий ЖСК «Дельфин и К», поскольку Определением Арбитражного суда Саратовской области от 22.06.2009 года в отношении ЖСК «Дельфин и К» введена процедура банкротства-наблюдения.

Определением Фрунзенского районного суда г. Саратова от 16 августа 2010 года дело *** по иску Панасенко В.В. к ЖСК «Дельфин и К» о признании имущественного права требования на однокомнатную квартиру № 8, общей площадью - 68,10 кв.м, на 14 этаже и дело *** по иску Панасенко В.В. к ЖСК «Дельфин и К» о признании имущественного права требования на однокомнатную квартиру, строительный № 9, общей площадью - 42,55 кв. м, на 14 (четырнадцатом) этаже, в первом подъезде, в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: ***, 13-й ***, дом *** во *** были объединены в одно производство для их совместного рассмотрения и разрешения (Дело ***).

Абрамова Н.В. обратилась в суд с иском к ЖСК «Дельфин и К», третье лицо - Управление Федеральной регистрационной службы по Саратовской области о ненадлежащем исполнении договорных обязательств, признании имущественного права требования собственности на жилое помещение, обосновывая свои требования тем, что 15.02.2008 г. между истцом и ЖСК «Дельфин и К» был заключен договор ***. Вкладом «Пайщика» являлось финансирование строительства в объеме 1456310 руб. 75 коп. В соответствии с договором оплата произведена в полном объеме. ЖСК «Дельфин и К» принял на себя обязательство выполнить строительство жилого помещения, расположенного по строительному адресу: ***, во ***, 13-й ***, дом ***, однокомнатной квартиры, строительный номер № 6 (отсчет слева направо), общей площадью - 47,65 кв.м., на 5-м этаже, в 1 подъезде, в строящемся жилом доме, в объеме и сроки, предусмотренные в договоре. В соответствии с пунктом 1 ориентировочный срок окончания строительства и сдачи дома в эксплуатацию - II квартал 2009 года. ЖСК «Дельфин и К» до настоящего времени не исполнил договорные обязательства, предусмотренные п. 1 договора, дом не сдан в эксплуатацию, квартира не предоставлена, а с мая 2009 года строительство дома приостановлено. По состоянию на сегодняшний день в указанном доме возведено свайное поле, фундамент, цокольный этаж. Определением Арбитражного суда Саратовской области от 22.06.2009 года в отношении ЖСК «Дельфин и К» введена процедура банкротства-наблюдения, в связи, с чем просит признать за ней имущественное право требования собственности на жилое помещение - однокомнатную квартиру, строительный *** (отсчет слева направо), общей площадью - 47,65 кв.м., на 5 этаже, в первом подъезде, в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: ***, 13-й ***, дом *** во *** (Дело ***).

Киров С.В. обратился в суд с иском к ЖСК «Дельфин и К», третье лицо - Управление Федеральной регистрационной службы по Саратовской области о признании имущественного права требования на квартиру, обосновывая свои требования тем, что 10.12.2007 г. между истцом и ЖСК «Дельфин и К» был заключен договор *** о долевом участии в строительстве дома, расположенного по строительному адресу: ***, ***, *** во ***. Истец внес паевой взнос в суммах: 644379 руб. 61 коп., 876300 руб. и 45620 руб., произведя в полном объеме оплату по договору. ЖСК «Дельфин и К» принял на себя обязательство выполнить строительство однокомнатной квартиры, строительный *** (отсчет слева направо), расположенной по строительному адресу: ***, во ***, 13-й ***, дом ***, общей площадью - 68,10 кв.м. на 5 этаже, в 1 подъезде, в строящемся жилом доме, в объеме и сроки, предусмотренные в договоре. В соответствии с пунктом 1 договора ориентировочный срок окончания строительства и сдачи дома в эксплуатацию - I квартал 2009 года. ЖСК «Дельфин и К» до настоящего времени не исполнил договорные обязательства, дом не сдан в эксплуатацию, квартира не предоставлена. По состоянию на сегодняшний день в указанном доме возведено свайное поле, фундамент, цокольный этаж. Определением Арбитражного суда Саратовской области от 22.06.2009 года в отношении ЖСК «Дельфин и К» введена процедура банкротства-наблюдения, в связи, чем просит признать за ним имущественное право требования собственности на указанную выше квартиры.

Определением Фрунзенского районного суда г. Саратова от 30.08.2010 г. гражданское дело *** г. по иску Панасенко В.В. к ЖСК «Дельфин и К» о надлежащем исполнении договорных обязательств, признании имущественного права требования собственности на квартиру, гражданское дело *** по иску Абрамовой Н.В. к ЖСК «Дельфин и К» о ненадлежащем исполнении договорных обязательств, признании имущественного права требования собственности на квартиру, гражданское дело *** г. по иску Кирова С.В. К ЖСК «Дельфин и К» о признании имущественного права требования собственности на квартиру объединены в одно производство для их совместного рассмотрения и разрешения (Дело *** г.).

Ответчик ЖСК «Дельфин и К», представитель конкурсного управляющего ЖСК «Дельфин и К», УФРС по *** в судебное заседание не явились, о рассмотрении дела извещены надлежащим образом, просили рассмотреть дело в их отсутствие. Вместе с тем в ходе подготовки дела к рассмотрению представитель конкурсного управляющего ЖСК «Дельфин и К» просил учесть, что объект недвижимости, на который истец просит признать право собственности, не создан до настоящего времени. Суд рассмотрел дело в отсутствие указанных лиц в порядке статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ).

Суд, заслушав истцов, представителя истца Кирову Т.К., исследовав представленные суду документы, приходит к следующему.

Согласно пункту статьи 8 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 ГК РФ в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается.

В силу положений, закрепленных в статье 2 ГПК РФ задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских прав, трудовых или иных правоотношений.

Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду.

Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Статья 45 Конституции Российской Федерации закрепляет, что государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется, каждый вправе защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом.

Способы защиты гражданских прав предусмотрены в статье 12 ГК РФ и защита гражданских прав может осуществляться, в том числе, путем пресечения действий нарушающих право или создающих угрозу их нарушения.

Статьей 56 ГПК РФ обязанность доказывания обстоятельств, подлежащих установлению, возложена законодателем на стороны.

В соответствии со статьей 195 ГПК РФ, суд основывает свое решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

Согласно части 1 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), введенного в действие с 01.03.2005 г., ФЗ от 24.12.2004 г. № 189-ФЗ, с последующими внесенными изменения, жилищным или жилищно-строительным кооперативом признается добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме.

Члены жилищного кооператива своими средствами участвуют в приобретении, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома (ч.2).

Члены жилищно-строительного кооператива своими средствами участвуют в строительстве, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома (ч.3).

Статьей 121 ЖК РФ предусмотрен прием в члены жилищного кооператива, а именно гражданин или юридическое лицо, желающие стать членом жилищного кооператива, подают в правление жилищного кооператива заявление о приеме в члены жилищного кооператива (ч.1).

Согласно части 2 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации члены жилищного кооператива своими средствами участвуют в приобретении, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома.

В судебном заседании установлено, что ЖСК «Дельфин и К» является добровольным объединением граждан и юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми домами и нежилыми помещениями в кооперативном доме (пункт 1.1 Устава). Кооператив является юридическим лицом, потребительским кооперативом (некоммерческой организацией) и имеет в собственности обособленное имущество. Данный Устав был утвержден Общим собранием членов кооператива ЖСК «Дельфин и К», протокол № 9 от 03.07.2005 г. л.д. 59-67). ЖСК «Дельфин и К» внесено в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица л.д. 68), состоит на учете в налоговом органе, о чем выдано свидетельство серии 64 № 000759395 л.д. 69).

ЖСК согласно пункту 3.1 Устава создан для удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц в жилье путем строительства многоквартирных домов за счет собственных и привлекаемых средств, а также для дальнейшего управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме, домах. Одним из основных видов ЖСК «Дельфин и К» является строительство многоквартирных домов. Пунктом 4.1 Устава предусмотрено, что имущество и средства ЖСК формируются, в том числе и за счет вступительных, паевых, членских, целевых, дополнительных и иных взносов кооператива.

Постановлением Мэра г.Саратова от 22.01.2002 года №1 51А-140 ЖСК Жилищно-Строительному Кооперативу «Дельфин и К» был предоставлен земельный участок в аренду сроком на 10 лет из земель поселений, кадастровый номер земельного участка 64:48:06 01 18:0024, расположенный по 13-му *** Фрунзенском районе для строительства многоэтажного жилого дома в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка площадью - 0,1570 га л.д. 75).

05.10.2006 г. между Комитетом по управлению имуществом саратовской области и ЖСК «Дельфин и К» был заключен договор аренды ***, находящегося в государственной собственности земельного участка - сроком на 10 лет из земель поселений, кадастровый номер земельного участка 64:48:06 01 18:0024, расположен по 13-му ***у, 13, во *** л.д. 70-73).

Согласно сведениям, представленным из УФРС по Саратовской области, в ЕГРП имеется запись о государственной регистрации ограничения (обременения) в виде аренды земельного участка (для жилищного строительства), площадью - 1570 кв.м, расположенного по адресу: ***, ул. 13-й ***, уч. 13, в пользу ЖСК «Дельфин и К». Государственная регистрация проведена на основании договора аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка от 05.10.2006 г. № 571, распоряжения Комитета по управлению имуществом саратовской области от 18.09.2006 г. № Т-431-р, распоряжения Комитета по управлению имуществом Саратовской области от 21.01.2005 г.

*** г. ЖСК «Дельфин и К» выдано разрешение на строительство односекционного жилого дома (14 этажей), расположенного по адресу: ***, ***, 13-й ***, ***, со сроком действия до 18.02.2010 г. В настоящее время на рассмотрении находится вопрос о продлении указанного разрешения на строительство, что никем не оспаривается.

04 декабря 2007 года между истцом Панасенко В.В. и ЖСК «Дельфин и К» был заключен договор *** л.д. 22-29), в соответствии с которым вкладом «Пайщика» являлось финансирование строительства квартиры в объеме 1148850 рублей. ЖСК «Дельфин и К» принял на себя обязательство выполнить строительство жилого помещения, расположенного по строительному адресу: ***, во ***, 13-й ***, дом ***, однокомнатной квартиры, строительный номер *** (отсчет слева направо), общей площадью - 42,55 кв.м., на 14-м этаже, в 1 подъезде, в строящемся жилом доме, в объеме и сроки, предусмотренные в договоре.

04 декабря 2007 года между Панасенко В.В. и ЖСК «Дельфин и К» заключен договор *** л.д. 5-10), по которому Панасенко В.В. обязался оплатить денежную сумму в размере 1838700 руб., а ЖСК «Дельфин и К» обязалось предоставить ему, по завершению строительства однокомнатную квартиру строительный *** (отсчет слева направо), общей площадью - 68,10 кв.м, на 14 этаже в первом подъезде, в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: ***, 13-й ***, дом *** во *** ***.

Из протокола № 87 общего собрания ЖСК «Дельфин и К» от 04.12.2007 г. следует, что Панасенко В.В. принят в члены ЖСК «Дельфин и К» и ему определен размер паевого взноса за квартиры л.д. 58).

Из протокола № 88 общего собрания членов правления ЖСК «Дельфин и К» от 04.12.2007 г. л.д. 57), следует, что был определен размер паевого взноса Панасенко В.В. за квартиры и определены квартиры, которые будут предоставлены Панасенко В.В. после внесения паевого взноса и строительства квартир ЖСК «Дельфин и К».

Судом установлено, что Панасенко В.В. выполнил условия договора, произвел оплату денежных средств за квартиру, что подтверждается справками ЖСК «Дельфин и К» л.д. 11, 30), а также квитанциями о внесении денежных средств по договорам л.д. 12-14, 31) и никем не оспаривается.

Между ФИО7 и ЖСК «Дельфин и К» был заключен договор ***, по которому ФИО7 за строительство квартиры обязалась оплатить 1456310 руб. 75 коп. В соответствии с договором оплата ФИО7 произведена в полном объеме, что подтверждается справкой *** от *** г. л.д. 30), квитанциями к приходному ордеру л.д. 31) и никем не оспаривается. ЖСК «Дельфин и К» принял на себя обязательство выполнить строительство жилого помещения, расположенного по строительному адресу: ***, во ***, 13-й ***, дом ***, однокомнатной квартиры, строительный номер *** (отсчет слева направо), общей площадью - 47,65 кв.м., на 5-м этаже, в 1 подъезде, в строящемся жилом доме, в объеме и сроки, предусмотренные договором. В соответствии с пунктом 1 договора ориентировочный срок окончания строительства и сдачи дома в эксплуатацию - II квартал 2009 года.

Из протокола № 101 общего собрания ЖСК «Дельфин и К» от 15.02.2008 г. следует, что Абрамовой Н.В. также был определен размер паевого и вступительного взноса за приобретаемую квартиру по окончании строительства в жилом доме *** по ***у в *** (строительный адрес).

10.12.2007 г. между Кировым С.В. и ЖСК «Дельфин и К» заключен договор *** о долевом участии в строительстве дома, расположенного по строительному адресу: ***, ***, *** во ***. Согласно договору ЖСК «Дельфин и К» принял на себя обязательства выполнить строительство однокомнатной квартиры в строящемся жилом доме, в объеме и сроки, предусмотренные договором, а истец обязался внести в порядке, предусмотренном договором, паевой взнос. Киров С.В. в полном объеме исполнил свои обязательства перед ответчиком, внес паевой взнос в следующем размере: 644379 руб. 61 коп. по квитанции к приходному ордеру № 573 от 12.12.2007 г., 30000 руб. по квитанции к приходному ордеру № 5 от 05.01.2008 г, по квитанции к приходному ордеру б/н от 21.03.2008 г. - 670000 руб., по квитанции к приходному ордеру № 572 от 12.12.2007 г. - 45620 руб. 39 коп., по квитанции к приходному ордеру № 524 от 11.12.2007 г. Внесение денежных средств в полном объеме - 1566300 руб. подтверждается справкой ЖСК «Дельфин и К» от 21.03.2008 г. и никем не оспаривается.

Согласно пункту 1.3 договора, заключенного с Кировым С.В., плановое завершение строительства жилого дома и подготовка его к приемке комиссией была определена - 1 квартал 2009 года.

Согласно протоколу № 89 от 10.12.2007 г. общего собрания членов правления ЖСК «Дельфин и К», Киров С.В. принят в члены кооператива и ему также был определен размер паевого взноса за квартиру - 1520679 руб. 61 коп. и вступительного взноса - 45620 руб. 39 коп., которые им выплачены согласно утвержденному графику.

Факт заключения договоров на указанных условиях, подтверждается текстами договоров.

Из письма, представленного представителем конкурсного управляющего ЖСК «Дельфин и К», ответчик не возражает рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам, отзывая ранее предъявляемые возражения по признаю имущественного права на спорные квартиры. Таким образом, при рассмотрении данного дела возражений от ЖСК «Дельфин и К», конкурсного управляющего ЖСК не поступило. Суд полагает, что имущественное право подтверждается условиями названных выше указанных договоров, заключенных с истцами.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Судом установлено, что ЖСК «Дельфин и К» до настоящего времени не исполнил договорные обязательства, предусмотренные пунктом 1.3 договора, заключенного с Панасенко В.В., Кировым С.В., Абрамовой Н.В., дом до настоящего времени не сдан в эксплуатацию, квартиры истцам не предоставлены, а с мая 2009 года строительство дома приостановлено. По состоянию на сегодняшний день в указанном доме возведено свайное поле, фундамент, цокольный этаж, что никем не оспаривалось в судебном заседании.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 22.06.2009 года в отношении ЖСК «Дельфин и К» введена процедура банкротства-наблюдения л.д. 40-44). Конкурсным управляющим ЖСК «Дельфин и К» назначен Ефремов А.В. л.д. 43-44).

В силу положений, закрепленных в статьях 309 и 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии со статьей 218 ГК РФ члены жилищно - строительного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, приобретают право собственности на указанное имущество.

Судом установлено, что истцами внесены денежные средства в полном объеме на строительство квартир в строящемся жилом доме по строительному адресу: ***, ***, *** во *** в ЖСК «Дельфин и К» согласно условиям договора.

Учитывая изложенное, а также то обстоятельство, что в отношении ответчика возбуждена процедура банкротства, суд приходит к выводу, что в целях исключения угрозы нарушения прав истцов в будущем, их требования следует удовлетворить и признать за ними имущественные права на квартиры.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199, ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Панасенко Вячеслава Васильевича, Абрамовой Надежды Валентиновны, Кирова Сергея Вячеславовича к Жилищно-строительному кооперативу «Дельфин и К» о признании имущественного права требования квартир - удовлетворить.

Признать за Панасенко Вячеславом Васильевичем имущественное право требования на: однокомнатную квартиру, строительный *** (отсчет слева направо), общей площадью - 42,55 квадратных метра, на 14 (четырнадцатом) этаже, в первом подъезде, в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: *** и однокомнатную квартиру, строительный *** (отсчет слева направо), общей площадью - 68,10 кв.м, на 14 этаже в первом подъезде, в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: ***, 13-й ***, дом *** во *** ***.

Признать за Абрамовой Надеждой Валентиновной имущественное право требования на однокомнатную квартиру, строительный *** (отсчет слева направо), общей площадью - 47,65 кв.м., на 5 этаже, в первом подъезде, в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: ***, 13-й ***, дом *** во ***.

Признать за Кировым Сергеем Вячеславовичем имущественное право требования на однокомнатную квартиру, условный строительный *** (отсчет слева направо), общей площадью - 68,10 кв.м., на 5 этаже, в первом подъезде, в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: ***, 13-й ***, дом *** во ***.

Решение может быть обжаловано в Саратовский областной через Фрунзенский районный суд города Саратова в течение 10 дней со дня его вынесения.

Судья: