Определение вступило в законную силу 26.04.2011
КОПИЯДело № 2-372/2011
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
15 апреля 2011 годагород Нижний Тагил
Дзержинский районный суд Г.Н.Тагила Свердловской области в составе: председательствующего судьи Филатьевой Т.А.,
с участием истца Хисматуллиной М.М., ее представителя Поленовой Е.С.,
представителей ответчика Кайль Е.В., Терещенко Д.С.,
при секретаре Панченко Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Хисматуллиной М.М. к Обществу с ограниченной ответственностью «СпецТехСтрой» о защите прав потребителей,
У С Т А Н О В И Л:
Хисматуллина М.М. обратилась в Дзержинский районный суд города Нижнего Тагила с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «СпецТехСтрой» о защите прав потребителей. В обоснование иска указала, что 22 марта 2010 года заключила с ответчиком договор строительного подряда на строительство жилого дома в с. *** Пригородного района Свердловской области по ул. ***, *** в срок до 01.09.2010. Истец исполнил свои обязанности, перечислив ответчику денежные средства в счет стоимости работ. Ответчик свои обязанности в установленный срок не исполнил. Просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение установленных сроков выполнения работы по договору строительного подряда в размере *** рублей, возвратить уплаченную сверх установленной договором сумму стоимости работ в размере *** рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере *** рубля *** копеек, обязать ответчика предоставить истцу всю исполнительную документацию при выполнении работ по договору строительного подряда, взыскать судебные расходы в сумме *** рублей, компенсацию морального вреда размере *** рублей.
В судебном заседании истец, представитель истца и представители ответчика обратились к суду с ходатайством об утверждении достигнутого ими мирового соглашения, по условиям которого:
1. В связи с нарушением установленных сроков выполнения работ по договору строительного подряда № *** от 22.03.2010 ООО «СпецТехСтрой» выплачивает Хисматуллиной М.М. следующие суммы:
- *** рублей в счет возврата суммы неосновательного обогащения,
- *** рублей – оплата услуг представителя истца Поленовой Е.С.,
- *** рублей – компенсация морального вреда,
- *** рублей оплата неустойки в связи с нарушением установленных сроков выполнения работ по договору строительного подряда № *** от 22.03.2010.
2. Всего сумма выплаты составляет *** рублей. Данная сумма уплачивается ООО «СпецТехСтрой» в следующем порядке и в следующие сроки:*** рублей – до 05.06.2011, *** рублей – до 05.07.2011, *** рублей – до 05.08.2011, *** рублей – до 05.09.2011, *** рублей – до 05.10.2011.
ООО «СпецТехСтрой» может выплатить указанные суммы ранее установленных сроков.
Данные суммы выплачиваются ответчиком Хисматуллиной М.М. на указанный ею банковский счет, являющийся неотьемлемой частью настоящего мирового соглашения.
3. ООО «СпецТехСтрой» заканчивает строительство начатых работ, являющихся предметом договора строительного подряда № *** от 22.03.2010 в срок до 31 июля 2011 года. 01 августа 2011 года стороны подписывают акт выполненных работ, формы КС-2, КС-3. Исполнитель предоставляет заказчику надлежащим образом оформленные: подписку тех. надзора, журнал производства работ, в том числе скрытых, журнал сварочных и бетонных работ, сертификаты соответствия на используемые строительные материалы.
Данные действия, оговоренные в п. 3 данного мирового соглашения, исполняются ООО «СпецТехСтрой» своими силами и за свой счет.
4. Истец отказывается от суммы заявленных требований выплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме *** рубля *** копеек.
5. В течение заявленных в п. 3 данного мирового соглашения сроков Стороны не выходят в судебные органы с теми же требованиями и по тем же основаниям.
Согласно положениям ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут окончить дело мировым соглашением.
В судебном заседании судом установлено, что между Хисматуллиной М.М. и ООО «СпецТехСтрой» 22.03.*** заключен договор строительного подряда, предметом договора является строительство жилого дома в селе *** Пригородного района Свердловской области. Также в судебном заседании установлено, что ответчиком было нарушено условие договора о сроках выполнения работ.
Суд считает возможным утверждение представленного сторонами мирового соглашения, поскольку условия представленного на утверждение мирового соглашение не противоречат положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующим обязательства вследствие неосновательного обогащения и положениям о договоре строительного подряда, нормам ФЗ «О защите прав потребителей». Третьих лиц, права и обязанности которых могут быть затронуты заключаемым мировым соглашением, судом не установлено.
В соответствии со ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прекращение производства по делу предусмотрено также в случае заключения сторонами мирового соглашения и утверждения его судом.
Сторонам разъяснены и понятны последствия прекращения производства по гражданскому делу, предусмотренные ст.221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а именно то, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Поскольку истец по требованию о защите прав потребителя при подаче искового заявления был в силу закона освобожден от уплаты государственной пошлины, на основании ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход государства пропорционально сумме, указанной в мировом соглашении, то есть в размере *** рублей.
На основании изложенного, руководствуясь, ст. ст. 39, 220, 224 и 225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Хисматуллиной М.М. и Обществом с ограниченной ответственностью «СпецТехСтрой», на следующих условиях:
1. ООО «СпецТехСтрой» выплачивает Хисматуллиной М.М. *** рублей в счет возврата суммы неосновательного обогащения,
2. В связи с нарушением установленных сроков выполнения работ по договору строительного подряда № *** от 22.03.2010 ООО «СпецТехСтрой» выплачивает Хисматуллиной М.М. *** рублей в счет оплаты услуг представителя истца Поленовой Е.С., *** рублей в счет компенсации морального вреда, *** рублей неустойки за нарушение установленных сроков выполнения работ по договору;
3. Общая сумма выплат составляет *** рублей и уплачивается ООО «СпецТехСтрой» в следующем порядке и в следующие сроки:*** рублей – до 05.06.2011, *** рублей – до 05.07.2011, *** рублей – до 05.08.2011, *** рублей – до 05.09.2011, *** рублей – до 05.10.2011.
ООО «СпецТехСтрой» может выплатить указанные суммы ранее установленных сроков.
Данные суммы выплачиваются ответчиком на указанный Хисматуллиной М.М. банковский счет № ***, открытый в ОАО «Сбербанк России на имя Х.
4. ООО «СпецТехСтрой» заканчивает строительство начатых работ, являющихся предметом договора строительного подряда № *** от 22.03.2010 в срок до 31 июля 2011 года. 01 августа 2011 года стороны подписывают акт выполненных работ, формы КС-2, КС-3. Исполнитель предоставляет заказчику надлежащим образом оформленные: подписку тех. Надзора, журнал производства работ, в том числе скрытых, журнал сварочных и бетонных работ, сертификаты соответствия на используемые строительные материалы.
Данные действия, оговоренные в п. 3 данного мирового соглашения, исполняются ООО «СпецТехСтрой» своими силами и за свой счет.
4. Истец отказывается от суммы заявленных требований выплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме *** рубля *** копеек.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СпецТехСтрой» в доход государства государственную пошлину в сумме *** (***).
Прекратить производство по гражданскому делу № 2-372/2011 по иску Хисматуллиной М.М. к Обществу с ограниченной ответственностью «СпецТехСтрой» о защите прав потребителей, в связи с утверждением мирового соглашения.
Определение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение десяти дней со дня вынесения, с подачей частной жалобы через Дзержинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области.
Судья: подпись
КОПИЯ ВЕРНА: СУДЬЯ:Т.А.Филатьева