№ 2-43/11 КОПИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
08 апреля 2011 года Центральный районный суд г. Воронежа в составе:
председательствующего судьи Панина С.А.,
при секретаре Ряскиной О.С.,
с участием:
истца Цыбули В.В.,
представителя ответчика ООО «Строй-Сити» по доверенности Ломец А.В.,
рассмотрев дело по иску Цыбули Владимира Викторовича к ООО «Строй-Сити» о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании оплаты по договору в размере 120 000 рублей, неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 395 255 рублей, штрафа в размере 252 627,50 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере 7 000 рублей,
установил:
Истец Цыбуля В.В. обратился в суд с настоящим иском, ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком ООО «Строй-Сити» условий договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по строительству бассейна в домовладении № по <адрес>.
В судебном заседании истец Цыбуля В.В. и представитель ответчика ООО «Строй-Сити» по доверенности Ломец А.В., заявили ходатайство об утверждении судом мирового соглашения, представив подписанное ими письменное заявление об утверждении мирового соглашения, содержащее условия его заключения.
Письменное заявление с условиями мирового соглашения приобщено к материалам дела. Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ.
Полномочия представителя ответчика ООО «Строй-Сити» по доверенности Ломец А.В. на заключение мирового соглашения предусмотрены доверенностью от 25.01.2011 года.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах всех сторон по делу, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, руководствуясь ст. ст. 39, 173, абзацем 5 ст. 220, ст. 221, ст. 225 ГПК РФ, суд
определил:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Цыбулей В.В. и представителем ответчика ООО «Строй-Сити» по доверенности Ломец А.В., по которому:
1. Истец Цыбуля Владимир Викторович отказывается в полном объеме от исковых требований к ООО «Строй-Сити» о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании оплаты по договору в размере 120 000 рублей, неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 395 255 рублей, штрафа в размере 252 627,50 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере 7 000 рублей.
2. Ответчик ООО «Строй-Сити» в течение 2 (двух) дней с момента вступления в силу определения суда об утверждении настоящего мирового соглашения и прекращении производства по делу обязан уплатить истцу Цыбуле Владимиру Викторовичу денежную сумму в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
3. Расходы по оплате услуг юристов (адвокатов) и любые иные расходы сторон, связанные прямо и (или) косвенно с делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.
Производство по делу по иску Цыбули Владимира Викторовича к ООО «Строй-Сити» о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании оплаты по договору в размере 120 000 рублей, неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 395 255 рублей, штрафа в размере 252 627,50 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере 7 000 рублей прекратить; повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
На определение может быть подана частная жалоба в Воронежский областной суд через Центральный районный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья Панин С.А.
Копия верна
Судья:
Секретарь: