ОПРЕДЕЛЕНИЕ по делу №2-287/10
г.Бокситогорск 12 мая 2010 года
Бокситогорский городской суд Ленинградской области в составе
председательствующего судьи Карабановой Е.В.,
при секретаре Лебедевой Т.В.,
с участием представителя истца Бугрова С.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Клементина» к
Иванову А.О. о взыскании пени по договору подряда,
установил:
ООО «Клементина» обратилось в суд с иском к ответчику Иванову А.О. о
взыскании пени в сумме 60667 рублей за просрочку исполнения обязательств по договору
подряда № от 00.00.0000 года
В судебном заседании представитель истца Бугров С.А. заявил об отказе от
исковых требований в связи с тем, что ответчик добровольно исполнил свои
обязательства. Последствия отказа от иска и прекращения производства по делу в связи с
отказом от иска ему известны. Представитель истца также представил в суд заявление
генерального директора ООО «Клементина» Афанасьева Д.А. с отказом от иска.
Ответчик Иванов А.О. в судебное заседание не явился, о дне слушания дела
извещен надлежащим образом, о чем имеется расписка.
Представителю истца разъяснены последствия прекращения производства по делу
в связи с отказом от иска, предусмотренные ст.221 ГПК РФ.
Согласно п.З ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в связи с
отказом истца от иска, а потому, принимая во внимание, что представитель истца,
действуя в рамках предоставленных ему полномочий, отказался от заявленных
требований, суд считает возможным производство по делу прекратить.
На основании изложенного, руководствуясь ст.220,221 ГПК РФ, суд
определил:
Дело по иску ООО «Клементина» к Иванову А.О. о взыскании пени в
сумме 60667 рублей за просрочку исполнения обязательств по договору подряда №от 00.00.0000 года производством прекратить в связи с отказом истца от исковых требований.
Определение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течение 10
дней.
Судья