ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Боготол 01.11.2010г.
Судья Боготольского районного суда Красноярского края
Смирнов С.В.
При секретаре Одинцевой В.А.
изучив исковое заявление представителя Хрипковой Г.Б. на основании доверенности - Хнытикова В.Е. к ООО «С.» о взыскании неустойки в связи с нарушением срока окончания работы по договору строительного подряда,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании неустойки в связи с нарушением срока окончания работы по договору строительного подряда, ссылаясь на то, что Хрипковой Г.Б. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда № с ООО «С.» на изготовление павильона, его внутреннюю и внешнюю отделку. Согласно договору ответчик обязан завершить работу не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ строительные работы не завершил. Истец просит взыскать с ООО «С.» неустойку за нарушение сроков выполнения работы в сумме <данные изъяты> руб.
Истец и его представитель в зал судебного разбирательства не явились дважды, сведениями об их отсутствии по уважительным причинам, суд не располагает, о месте и времени судебного разбирательства были уведомлены надлежащим образом.
Принимая во внимание, что истец не просил о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу, суд, руководствуясь ст.ст. 222, 223, 224 ГПК РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Исковое заявление Хрипковой Г.Б. на основании доверенности - Хнытикова В.Е. к ООО «С.» о взыскании неустойки в связи с нарушением срока окончания работы по договору строительного подряда, - оставить без рассмотрения.
Разъяснить истцу о необходимости являться в судебное заседание по вызову суда для поддержания заявленных требований, предъявления доказательств их обоснованности, либо подачи в суд заявления о рассмотрении дела в его отсутствие, а также о том, что он вправе вновь обратиться в суд с указанным заявлением на общих основаниях.
На определение может быть подана частная жалоба, или принесен частный протест в 10-ти дневный срок в Красноярский суд через Боготольский районный суд.
Судья С.В. Смирнов