РЕШЕНИЕ село Бичура 2 февраля 2012 года Бичурский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего, судьи Шибановой Т.А., при секретаре Оленниковой Н.К., с участием помощника прокурора Бичурского района РБ Хайдаповой А.О., истца Петровой П.М., представителя истца – Петровой С.Т., ответчика Ринчинова Г.Б., его представителя адвоката Овчинникова А.А., предъявившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Бичурского района РБ, предъявленному в интересах Петровой П.М. к Обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» о понуждении к выполнению строительных работ и взыскании суммы неустойки, УСТАНОВИЛ: Прокурор Бичурского района РБ, действуя в порядке ст. 45 ГПК РФ в интересах Петровой П.М., обратился в суд с иском к ООО «<данные изъяты>» с требованием возложить на ответчика обязанность выполнить строительные работы и взыскать сумму неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного подряда в размере 26 479 рублей 80 копеек. Исковые требования мотивированы следующим: 30 апреля 2010 года Петровой П.М., как вдове ветерана Великой Отечественной войны Министерством социальной защиты населения РБ выдано свидетельство о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сумму 846000 рублей. 22 ноября 2010 между Петровой П.М., в лице её дочери Петровой С.Т. и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Ринчинова А.Б. заключен договор подряда на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Подрядчик обязался осуществить строительство дома в срок с 22.11.2010г. по 30.01.2011г., а заказчик обязался принять работу, и произвести оплату в размере 846000 рублей. Заказчик обязательства по оплате выполнил, перечислив на счет подрядчика денежную сумму равными частями по 423000 рубля. В свою очередь подрядчик – ООО «<данные изъяты>» до настоящего времени не выполнил следующие, предусмотренные проектно-сметной документацией работы: устройство чистых перегородок: щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых) (баня); установка плит теплоизоляционных из базальтовой ваты «Руфбаттс», размером 1000*1200мм. для кровли (ROCKWWOL) (баня); Устройство плинтусов: деревянных (баня); установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 кв. м. (баня); установка подоконных досок из ПВХ (баня); установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 метров (баня); заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 кв. м. (баня); установка скобяных изделий для блоков входных дверей: в помещение однопольных (баня); установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками; установка скобяных изделий к распашным воротам; установка печи для бани, основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах, кирпичные; установка каркаса из брусьев для навесов и крылец и терассы (баня); устройство: козырьков над террасой (баня); устройство крылец (баня); установка по месту шкафных и антресольных полок (баня); установка засова на калитке и воротах; бурение скважины до 15м.; установка насосной станции; облицовка стен по системе «Кнауф» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой: оконным проемом (веранда); изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо; облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (дом); установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51м. (дом); установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2м. (дом); заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2кв. м. (дом + баня); установка скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных (дом + баня); окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (веранда); подшивка потолков: досками обшивки (веранда); облицовка стен, потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее (туалет); улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен (морилка); покрытие спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 1 раз; улучшенная окраска масляными составами по дереву полов; установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина, мм, до: 600*600*350; установка каркаса из брусьев для навесов и крылец (веранда); устройство крылец (веранда); устройство козырьков (веранда); монтаж выключателя установочного автоматического или неавтоматического; монтаж короба пластмассового шириной до 40мм.; монтаж выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке: 3 штуки; монтаж выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке: 8 штук; монтаж розетки штепсельной утопленного вида при скрытой проводке: 12 штук; монтаж светильника на крюк для помещений с нормальными условиями среды: 12 штук; монтаж выключателя одноклавишного для скрытой проводки: 8штук; монтаж розетки скрытой проводки «Прима», 2-мест. РС1-0407: 4 штуки; монтаж розетки скрытой проводки «Прима», 1-мест. РС10-407: 9 штук; монтаж светильника НСП 11*100-234 подвесного на 1 лампу: 12 штук; монтаж лампы накаливания до 100Вт: 12 штук; монтаж коробки разветвильной УК: 7 штук; монтаж шкафа ввода и учета распределения электроэнергии на 48 модулей ЩУРН-3/48 (30); монтаж выключателей автоматических АК-25-211-00 ОМ5 I-25А; монтаж выключателя двухклавишного скрытой проводки «Прима» С: 3штуки; конопатка стен дома и бани; замена металлической трубы на кирпичную; сплачивание и строгание деревянных полов (дом). В соответствии с пунктом 4.1. договора подряда с ответчика подлежит взысканию пеня в размере 0,01 % от стоимости работ за каждый день просрочки, всего в сумме 26 479 рублей 80 копеек. В судебном заседании помощник прокурора Хайдапова А.О. исковые требования уточнила: просила взыскать пени в пользу стороны по договору подряда – Петровой П.М. и возложить на ответчика обязанность произвести строительные работы в срок до 1 июля 2012года, неустойку выплатить до 1 марта 2012г. Истец Петрова П.М. и ее представитель Петрова С.Т. исковые требования поддержали по основаниям, изложенным в исковом заявлении. В судебном заседании представитель ответчика ООО «<данные изъяты>» Ринчинов Г.Б. признал исковые требования в полном объеме, согласившись с перечнем строительных работ, указанных в исковом заявлении, которые до настоящего времени не были выполнены, и сроком их выполнения - 1 июля 2012г. Кроме того, признал исковые требования в части взыскания неустойки в виде пени в пользу истца в размере 26 479 рублей 80 копеек. Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. В силу требований ч. 1 ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц (ч. 2 ст. 39 ГПК РФ). При признании иска ответчиком и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований (ч. 3 ст. 173 ГПК РФ). В соответствии с частью 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющее цену работ. При изложенных обстоятельствах суд считает, что признание иска, предъявленного прокурором Бичурского района РБ в интересах Петровой П.М., представителем ответчика ООО «<данные изъяты>» Ринчиновым Г.Б. не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц, способствует восстановлению нарушенного права истца Петровой П.М. на обеспечение её жилым помещением как вдовы ветерана Великой Отечественной войны, в связи с чем принимает данное признание и на основании ч. 3 ст. 173 ГПК РФ выносит решение об удовлетворении заявленных исковых требований о возложении на ООО «<данные изъяты>» обязанности выполнить строительные работы, перечень которых указан в исковом заявлении, до 1 июля 2012 года и взыскании суммы неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного подряда в размере 26 479 рублей 80 копеек в пользу Петровой П.М. Последствия признания иска, предусмотренные названной процессуальной нормой, представителю ответчика судом разъяснены и ему понятны, что подтверждается письменным заявлением. В силу ч.2 ст. 68 ГПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств. В соответствии со ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. Согласно п. 8 ч. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса РФ, в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина уплачивается ответчиком пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований. Согласно п.1 ч.1 ст.333.20 НК РФ при подаче исковых заявлений, содержащих требования как имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера. Учитывая, что исковые требования прокурора удовлетворены, суд взыскивает государственную пошлину с ООО «<данные изъяты>», исходя из определенного п. 1 ч.1 ст. 333.19 НК РФ размера, в сумме 994 рубля – по требованию о взыскании неустойки и 4000 руб. – по требованию о понуждении выполнить строительные работы, всего 4 994 рубля. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 173 ГПК РФ, суд РЕШИЛ: Принять признание иска. Исковые требования прокурора удовлетворить. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в срок до 1 июля 2012 года произвести следующие виды строительных работ по договору подряда на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>: устройство чистых перегородок: щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых) (баня); установка плит теплоизоляционных из базальтовой ваты «Руфбаттс», размером 1000*1200мм. для кровли (ROCKWWOL) (баня); Устройство плинтусов: деревянных (баня); установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 кв. м. (баня); установка подоконных досок из ПВХ (баня); установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 метров (баня); заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 кв. м. (баня); установка скобяных изделий для блоков входных дверей: в помещение однопольных (баня); установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками; установка скобяных изделий к распашным воротам; установка печи для бани, основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах, кирпичные; установка каркаса из брусьев для навесов и крылец и терассы (баня); устройство: козырьков над террасой (баня); устройство крылец (баня); установка по месту шкафных и антресольных полок (баня); установка засова на калитке и воротах; бурение скважины до 15м; установка насосной станции; облицовка стен по системе «Кнауф» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой: оконным проемом (веранда); изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо; облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (дом); установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51м. (дом); установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2м. (дом); заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2кв. м. (дом + баня); установка скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных (дом + баня); окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (веранда); подшивка потолков: досками обшивки (веранда); облицовка стен, потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее (туалет); улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен (морилка); покрытие спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 1 раз; улучшенная окраска масляными составами по дереву полов; установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина, мм, до: 600*600*350; установка каркаса из брусьев для навесов и крылец (веранда); устройство крылец (веранда); устройство козырьков (веранда); монтаж выключателя установочного автоматического или неавтоматического; монтаж короба пластмассового шириной до 40мм.; монтаж выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке: 3 штуки; монтаж выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке: 8 штук; монтаж розетки штепсельной утопленного вида при скрытой проводке: 12 штук; монтаж светильника на крюк для помещений с нормальными условиями среды: 12 штук; монтаж выключателя одноклавишного для скрытой проводки: 8штук; монтаж розетки скрытой проводки «Прима», 2-мест. РС1-0407: 4 штуки; монтаж розетки скрытой проводки «Прима», 1-мест. РС10-407: 9 штук; монтаж светильника НСП 11*100-234 подвесного на 1 лампу: 12 штук; монтаж лампы накаливания до 100Вт: 12 штук; монтаж коробки разветвильной УК: 7 штук; монтаж шкафа ввода и учета распределения электроэнергии на 48 модулей ЩУРН-3/48 (30); монтаж выключателей автоматических АК-25-211-00 ОМ5 I-25А; монтаж выключателя двухклавишного скрытой проводки «Прима» С: 3штуки; конопатка стен дома и бани; замена металлической трубы на кирпичную; сплачивание и строгание деревянных полов (дом); установка 1 раковины, установка 1 ванны. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», в пользу Петровой П.М. неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного подряда в размере 26 479 рублей 80 копеек. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» государственную пошлину в доход государства в размере 4 994 рубля. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Бурятия в течение месяца со дня его вынесения. Судья Бичурского районного суда Республики Бурятия Т.А. Шибанова
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ