Дело № 2-1115/2012 ОПРЕДЕЛЕНИЕ «27» сентября 2012 года г.Березовский Березовский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Забоевой Е.Л., при секретаре Щенниковой К.А., с участием представителя истца Якупова Р.М. Назарова Р.А., ответчика Мягкова Е.И., рассмотрев в предварительном судебном заседании гражданское дело по иску Якупова Р.М. к Индивидуальному предпринимателю Мягкову Е.И. о расторжении договора подряда на выполнение ремонтно-строительных работ, взыскании убытков, неустойки и компенсации морального вреда в связи с защитой прав потребителя, УСТАНОВИЛ: Истец Якупов Р.М. обратился в суд с иском к ответчику Индивидуальному предпринимателю Мягкову Е.И. о расторжении договора подряда на выполнение ремонтно-строительных работ за №, заключенного дата между ним и ИП Мягковым Е.И., о взыскании убытков в сумме 50000 рублей, неустойки за нарушение сроков выполнения работ в сумме 85500 рублей и компенсации морального вреда в сумме 50000 рублей, в обоснование своих требований указав, что дата между ним и ответчиком был заключен договор подряда за №, по условиям которого ответчик обязался выполнить ремонтно-отделочные работы в ванной комнате и туалете в квартире по месту его жительства, а он, в свою очередь, оплатить согласованную сторонами стоимость работ в размере 50000 рублей и предоставить материал, необходимый для производства ремонта. Свои обязанности по договору подряда он выполнил надлежащим образом, а ответчик в предусмотренный договором срок до дата работы не выполнил, от последующего исполнения своих обязанностей уклонился, его претензию оставил без ответа. Недобросовестные действия ответчика причинили ему моральный вред. В предварительном судебном заседании представитель истца Якупова Р.М. Назаров Р.А. и ответчик ИП Мягков Е.И. обратились к суду в соответствии со ст.ст.39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) с просьбой утвердить мировое соглашение, к которому пришли стороны для устранения по обоюдному согласию возникшего спора и по условиям которого: 1. Истец Якупов Р.М. отказывается от своих исковых требований к Индивидуальному предпринимателю Мягкову Е.И. о расторжении договора подряда за №, заключенного между ИП Мягковым Е.И. и Якуповым Р.М. дата, о взыскании убытков в сумме 50000 рублей и неустойки за нарушение сроков выполнения работ в сумме 85500 рублей. 2. Ответчик Индивидуальный предприниматель Мягков Е.И. обязуется в срок до дата включительно выполнить отделочно-ремонтные работы по облицовке кафелем откосов дверных проемов в ванной комнате и туалете в квартире по месту жительства Якупова Р.М. по адресу: <адрес>. Стоимость указанных работ составляет 5000 рублей. Указанные работы выполняются ИП Мягковым Е.И. за свой счет без оплаты Якуповым Р.М.. Материал (кафель) предоставляется Якуповым Р.М. 3. Ответчик Индивидуальный предприниматель Мягков Е.И. обязуется в срок до дата включительно выплатить Якупову Р.М. 15000 (пятнадцать тысяч) рублей в счет компенсации морального вреда. 4. Судебные расходы по настоящему делу, в том числе на оплату услуг своих представителей, не возмещаются и возлагаются соответственно на стороны, их понесшие. Представитель истца Назаров Р.А., действующий в интересах своего доверителя Якупова Р.М. на основании доверенности серии № № от дата, удостоверенной Колмогоровой А.Г., временно исполняющей обязанности нотариуса <адрес> Анкудиновой И.Ф., зарегистрированной в реестре нотариуса за №, сроком действия до дата с правом на заключение мирового соглашения в суде, согласился заключить мировое соглашение на указанных выше условиях, также считает, что его условия не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы иных лиц, отражают согласованный и обоюдный интерес сторон по данному спору, просил суд его утвердить. Ответчик ИП Мягков Е.И. согласился с заключением мирового соглашения на указанных выше условиях, просил суд его утвердить. Условия мирового соглашения оформлены письменно в отдельном заявлении, приобщенном к материалам дела, и подписаны представителем истца и ответчиком. Представителю истца, ответчику судом разъяснены и понятны последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.220,221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ). Заслушав представителя истца, ответчика, исследовав представленные суду доказательства, суд полагает, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону (стст.421,702,703,708,709,711,717,719,730,734,735 Гражданского кодекса российской Федерации, стст.15,27,28 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»), совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает прав и законных интересов иных лиц, поэтому считает возможным его утвердить. В соответствии со ст.220 ГПК РФ в случае утверждения мирового соглашения, к которому пришли стороны, суд прекращает производство по данному делу. Согласно ст.221 ГПК РФ в случае прекращения производства по делу повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.39, 173, 220, 221, 224, 225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд ОПРЕДЕЛИЛ: Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Якуповым Р.М. в лице своего представителя Назарова Р.А., действующего на основании доверенности серии № № от дата, удостоверенной Колмогоровой А.Г., временно исполняющей обязанности нотариуса <адрес> Анкудиновой И.Ф., зарегистрированной в реестре нотариуса за №, сроком действия до дата с правом на заключение мирового соглашения в суде, с одной стороны, и ответчиком Индивидуальным предпринимателем Мягковым Е.И., ОГРН №, ИНН №, с другой стороны, по условиям которого: 1. Истец Якупов Р.М. отказывается от своих исковых требований к Индивидуальному предпринимателю Мягкову Е.И. о расторжении договора подряда за №, заключенного между ИП Мягковым Е.И. и Якуповым Р.М. дата, о взыскании убытков в сумме 50000 рублей и неустойки за нарушение сроков выполнения работ в сумме 85500 рублей. 2. Ответчик Индивидуальный предприниматель Мягков Е.И. обязуется в срок до дата включительно выполнить отделочно-ремонтные работы по облицовке кафелем откосов дверных проемов в ванной комнате и туалете в квартире по месту жительства Якупова Р.М. по адресу: <адрес>. Стоимость указанных работ составляет 5000 рублей. Указанные работы выполняются ИП Мягковым Е.И. за свой счет без оплаты Якуповым Р.М.. Материал (кафель) предоставляется Якуповым Р.М. 3. Ответчик Индивидуальный предприниматель Мягков Е.И. обязуется в срок до дата включительно выплатить Якупову Р.М. 15000 (пятнадцать тысяч) рублей в счет компенсации морального вреда. 4. Судебные расходы по настоящему делу, в том числе на оплату услуг своих представителей, не возмещаются и возлагаются соответственно на стороны, их понесшие. Производство по делу по иску Якупова Р.М. к Индивидуальному предпринимателю Мягкову Е.И. о расторжении договора подряда на выполнение ремонтно-строительных работ, взыскании убытков, неустойки и компенсации морального вреда в связи с защитой прав потребителя - прекратить. Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. Определение суда об утверждении мирового соглашение является основанием для выдачи по заявлению взыскателя исполнительного листа для принудительного исполнения. Определение суда может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции Свердловского областного суда в течение пятнадцати дней с момента вынесения определения с подачей жалобы через Березовский городской суд. *** . Е.Л. Забоева *** Судья: Е.Л. Забоева