Р Е Ш Е Н И ЕИменем Российской Федерации 01 августа 2011 года г. Белгород Белгородский районный суд Белгородской области в составе: председательствующего судьи: Яковлева Д.В. при секретаре: Незгуренко О.И. рассмотрев дело по иску Завдовьева Дмитрия Владимировича к Гончар Юрию Сергеевичу о взыскании денежных средств по договору подряда на ремонт жилого помещения и судебных расходов, с участием представителей истца – Овсянкина Д.В. и Кузнецова А.А., У С Т А Н О В И Л:Гончар Ю.С. и Завдовьев Д.В. заключили договор, по которому первый за плату обязался выполнить строительные работы в квартире второго. Дело инициировано иском представителя Завдовьева Д.В., который, сославшись на неисполнение Гончар Ю.С. условий договора, просил взыскать с него 450000 руб. – убытки, 108450 руб. – пени, 30000 руб. – расходы на представителей, 25800 руб. – расходы на проезд и проживание представителей, 8785 руб. – возврат государственной пошлины. В судебное заседание истец не явился, его представители поддержали заявленные требования. Ответчик о времени и месте судебного заседания извещался судебной повесткой направленной заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу регистрации по месту жительства, возвратившимся с отметкой об отсутствии адресата. Заслушав представителей истца и исследовав в судебном заседании обстоятельства по представленным доказательствам, суд признает исковые требования обоснованными в части.Согласно договору от и имеющихся на нем записей ответчик обязался за плату в 320 000 руб. произвести ремонт квартиры истца в срок до (дата обезличена), при этом взял на себя обязательства по приобретению строительных материалов, а в случае нарушения сроков окончания работ обязался оплатить истцу пеню в размере 0,1 %. (дата обезличена) ответчик получил от истца 200000 руб. в счет аванса и оплаты строительных материалов, (дата обезличена) получил 230 000 руб. (100000 руб. на материалы 70000 руб. – аванс за окна и 50000 руб. – аванс за кондиционеры), (дата обезличена) 100000 руб. за все работы и 50000 руб. за материалы .В соответствии со ст. 395 ГК РФ, считает необходимым установить двухмесячный срок исполнения решения суда, а также предусмотреть начисление и взыскание процентов в размере учетной ставки банковского процента на остаток суммы задолженности со дня предъявления исполнительного листа до дня исполнения решения. В соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2011 года № 2618-У, начиная с (дата обезличена) ставка рефинансирования устанавливается в размере 8,25 процента годовых.Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд Р Е Ш И Л: Иск Завдовьева Дмитрия Владимировича к Гончар Юрию Сергеевичу о взыскании денежных средств по договору подряда на ремонт жилого помещения и судебных расходов признать обоснованным в части. Обязать Гончар Юрия Сергеевича выплатить Завдовьеву Дмитрию Владимировичу 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) руб. – возврат денежных средств оплаченных по договору подряда; 25600 (двадцать пять тысяч шестьсот) руб. – пени за нарушение сроков выполнения работ; 15000 (пятнадцать тысяч) руб. – расходы на оплату услуг представителя; 8800 (восемь тысяч восемьсот) руб. – расходы на проживание представителя; 6685 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять) руб. 50 коп. – транспортные расходы; 7476 (семь тысяч четыреста семьдесят шесть) руб. – возврат государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказать.При неисполнении решения в течение двух месяцев с момента предъявления исполнительного листа взыскателем для исполнения производить начисление и взыскание процентов в размере учетной ставки банковского процента, составляющего 8,25 %, на остаток суммы задолженности со дня предъявления исполнительного листа до дня исполнения решения. Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Белгородского областного суда в течение 10 дней со дня принятия решения судом в окончательной форме путем подачи кассационной жалобы через Белгородский районный суд. Судья Д.В. Яковлев