ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации город Москва 10 июня 2011 года Басманный районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Васина А.А., при секретаре Митрофановой Я.А., с участием представителя истца Сысоевой Э.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1426/11 по иску Даурбековой М.Б. к ИП «Снегирев И.В.» о расторжении договора, взыскании денежных средств, УСТАНОВИЛ: Даурбекова М.Б. обратилась в суд с вышеуказанным иском к И.П. «Снегирев И.В.», в котором просит суд расторгнуть договор по оказанию услуг (установка натяжного потолка), заключенный 22 ноября 2010 года, взыскать предоплату по договору в размере <данные изъяты> руб., неустойку за период с 15.12.2010г. по 10.02.2011г. в размере <данные изъяты> руб., компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> руб., указав, что условия договора не были выполнены в установленный срок. Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержала, указав, что ответчик свои обязательства по договору не выполнил, направленную претензию проигнорировал. Ответчик в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещался надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил, своих возражений на иск не представил. Суд, с учетом согласия представителя истца и положений ст. 233 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело по существу в порядке заочного производства, о чем вынесено определение суда без удаления в совещательную комнату. Суд, выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам. В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В силу ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков. Согласно ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. В силу ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. Как установлено в ходе судебного заседания и следует из материалов дела, 22 ноября 2010 года между Даурбековой М.Б. и ИП «Снегирев И.В., заключен договор №, в соответствии с которым исполнитель обязуется изготовить натяжной потолок, произвести его установку согласно рабочему чертежу. Стоимость работ по договору составляет <данные изъяты> руб. Истцом по договору уплачено <данные изъяты> руб., что подтверждается подписью исполнителя в договоре (п.3.5 договора). Начало срока выполнения работы определено по звонку (п.1.2. договора). Данные фактические обстоятельства дела сторонами не оспариваются и подтверждаются указанными выше и имеющимися в деле письменными доказательствами. Представитель истца в судебном заседании указала, что истец 15 декабря 2010 года позвонила ответчику, однако работы начаты не были, тогда как, предоплата по договору внесена 22.11.2010г. 15 января 2011 года истцом в адрес ответчика была направлена претензия по данному факту, однако ответа на нее не последовало. Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. В силу ст. 150 ГПК РФ непредставление ответчиком доказательств и возражений не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. Между тем доказательств выполнения ответчиком работ по договору не представлено, как и подтверждающих возврат истцу денежных средств оплаченных по договору. Суд, считает доводы истца о том, что ответчик не выполнил условия договора в установленный им срок, а потому ответчик должен выплатить неустойку обоснованными, поскольку ИП «Снегирев И.В. не выполнил свои обязательства предусмотренные договором, тогда как сумма предоплаты обозначенная договором истцом внесена в полном размере и в соответствии с его условиями, что установлено судом выше. В соответствии с п.3 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. При таких обстоятельствах, учитывая изложенное выше, оценив доказательства по делу и взаимную связь в их совокупности, суд считает, что обязательства, предусмотренные договором ответчиком не исполнены, доказательств исполнения обязательств по договору и их исполнения в срок установленный договором, а равно доказательств, что нарушение сроков выполнения работы произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя, ответчиком не представлено, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению и считает необходимым взыскать с ответчика внесенную истцом сумму предоплаты по договору в размере <данные изъяты> руб. В соответствии со ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было (ч.5 ст. 28 названного закона). Согласно ч.1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. В силу ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Из разъяснений Пленуму Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, содержащиеся в п. 42 Постановления № 6/8 от 01 июля 1996 года, при оценке последствий несоразмерности судам следует принимать во внимание, в том числе обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушенного обязательства. Таким образом, учитывая период нарушения исполнения ответчиком своих обязательств, размер подлежащий взысканию неустойки, ее соразмерность, суд считает необходимым снизить размер неустойки и взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере <данные изъяты> руб. (<данные изъяты> руб. (сумма внесенная по договору) / 100 х 3% х 57 (дней просрочки с 15.12.2010г. по 10.02.2011г.). В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. В силу ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. Учитывая, что в результате действий ответчика были нарушены права истца как потребителя, и, принимая во внимание характер и объем причиненных физических и нравственных страданий в данном случае, суд считает возможным в силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> рублей, полагая, что возмещение в большем размере несоразмерно причиненному вреду. В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, пропорционально удовлетворенной части исковых требований, которая в силу ст. 333.19 НК РФ составляет <данные изъяты> руб. На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 233-235 ГПК РФ, суд РЕШИЛ: Расторгнуть договор № от 22 ноября 2010 года, заключенный между Даурбековой М.Б. и И.П. «Снегирев И.В.». Взыскать с И.П. «Снегирев И.В.» в пользу Даурбековой М.Б. предоплату по договору в размере <данные изъяты> руб., неустойку в размере <данные изъяты> руб., компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> руб., всего <данные изъяты> руб. В остальной части исковых требований о взыскании неустойки и компенсации морального вреда отказать. Взыскать с И.П. «Снегирев И.В.» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере <данные изъяты> руб. Ответчик вправе подать в Басманный районный суд города Москвы заявление об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии решения. Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в кассационном порядке в Московский городской суд через Басманный районный суд города Москвы в течение десяти дней по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение десяти дней со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. судья А.А. Васин