Дело № 2-4021\10
заочное
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
ДД.ММ.ГГГГ
Балашихинский городской суд Московской области
В составе председательствующего судьи Елисеевой Н.Я.,
При секретаре Скальчёнковой М.М.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «БЭЛС-Энергосервис» к Корнеев И.В., Ширманов А.В., Павлов С.В., Пронкин В.Д. о признании действий незаконными и обязании не чинить препятствий в строительстве объекта,
у с т а н о в и л:
Истец ООО «БЭЛС-Энергосервис» обратился в суд с иском к ответчикам, указывая на следующие обстоятельства. ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЭЛС-Энергосервис» был заключен договор подряда с ЗАО «ЭЛЭКС» на выполнение подрядных работ. Перед производством работ по монтажу 2КЛ-10 кВ от ТП-919 и ТП-915 по адресу: <адрес>, мкр. Салтыковка, кВ-л Зварыкино, <адрес> пруд.
ООО «БЭЛС-Энергосервис» согласовало прохождение названного объекта с организациями эксплуатирующими инженерные сети в указанном районе - ОАО «Ростелеком», ЗАО «ЭЭКС», ООО «Балашихинский Водоканал», ГУП МО»Мособлгаз» филиал «Балашихамежрайгаз», ОАО «ЦентрТелеком», а также с собственником земельных участков, на которых предполагалось строительство названных объектов- Администрацией городского округа Балашиха и Мащенко И.П, И.П.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бэлс-Энергосервис» обратилось в администрацию г.о.Балашиха с ходатайством об открытии ордера на земляные работы по реконструкции существующей КЛ-10кВ от ТП-915 до ТП-919 по указанному адресу.
В октябре 2010года ООО «БЭЛС-Энергосервис» приступило к исполнению принятых на себя обязательств по строительству 2-КЛ-10 кВ от ТП-919 до ТП-915, была произведена выемка грунта для траншеи, в которой предстояла прокладка 2КЛ -10 кВ от ТП-919 до ТП-915. В этот же день ответчики по делу Ширманорв А.В., Павлов С.В., Пронкин В.Д., Корнеев И.В. самовольно закрыли на дороге шлагбаум и установили транспортное средство на месте земляных работ.
18 октября истец обратился в Салтыковский ГОМ УВД по г.о.Балашиха с просьбой помочь в сложившейся ситуации. По факту обращения ДД.ММ.ГГГГ было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении №. В отношении ответчиков составлен протокол об административном правонарушении.
Как далее указывает истец, действиями ответчиков истцу причинен материальный ущерб, т.к. они незаконно воспрепятствовали строительству вышеназванного объекта с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Срок действия ордера на право производства земляных работ на территории г.о.Балашиха истек ДД.ММ.ГГГГ.
С учетом уточненного иска истец просит суд обязать ответчиков не препятствовать в дальнейшем строительстве названного объекта, признав их действия незаконными, и взыскать судебные расходы по оплате госпошлины в размере 4000 рублей солидарно.
Представитель истца по доверенности в суде иск поддержал.
Ответчики Ширманов А.В., Павлов С.В., Пронкин В.Д., Корнеев И.В. в судебное заседание не явились, о слушании дела судом извещены.
3-е лицо: Администрация городского округа Балашиха своего представителя в суд не направило, о слушании дела извещено.
Суд, выслушав представителя истца, допросив свидетеля, определив возможным слушать дело в отсутствие ответчиков, находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Согласно ст.10 ГК РФ Не допускаются действии граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ заключен договор подряда между ЗАО «ЭЛЭКС» (заказчик) и ООО «БЭЛС-Энергосервис»(подрядчик) на выполнение работ по монтажу 2КЛ-1- кВ от ТП-915 до ТП-919 по адресу: <адрес>, мкр.Салтыковка, кВ-л Зварыкино. Договором предусмотрен срок производства работ- до ДД.ММ.ГГГГ (л.д.6).
В соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории <адрес> « Администрацией городского округа Балашиха представителю ООО «БЭЛС-Энергосервис» выдан Ордер № на право производства земляных работ на территории городского округа <адрес>», данным Ордером обозначен срок выполнения работ с 24 августа по ДД.ММ.ГГГГ (л.д.10).
Из представленного суду Акта осмотра объекта строительства 2КЛ-10 кВ от ТП-915 до ТП-919 от ДД.ММ.ГГГГ, составленного начальником отдела ПП ООО «Бэлс-Энергосервис» и начальником Салтыковского сетевого района ООО «Элекс», явствует, что « На участке строительства объекта 2КЛ 10 кВ от ТП-915 до ТП-919 по адресу <адрес>, мкр.Салтыковка, кВ-л Зварыкино жителями близлежащих домов установлены искусственные ограждения(шлагбаум).Названые обстоятельства препятствуют производству работ по монтажу 2КЛ 10 кВ от ТП-915 до ТП-919»….(л.д.20).
Судом допрошен свидетель Глотов Н.Ю., главный инженер ООО «БЭЛС-Энергосервис», который показал, что работы по прокладке кабеля проводились по муниципальным землям. Участки граждан ограничены забором. ДД.ММ.ГГГГ вышла техника на место работы. На месте, где должны были проложить кабель, стояли личные машины граждан и инициативная группа, которые препятствовали работе. Рабочие вызвали участкового инспектора, которые приехал на место и составил протоколы.
Инициативной группе показывали разрешительную документацию, но Корнеев И.В. сказал, что ситуация будет повторяться. Период чинения препятствий ответчиками в работе истцу определяется с 18.10. по ДД.ММ.ГГГГ. Выданный Администрацией ордер на производство работ закончился ДД.ММ.ГГГГ.
Свидетель Ананьев А.А., заместитель генерального директора ООО «БЭЛС-Энергосервис» показал в суде, что ДД.ММ.ГГГГ поступило сообщение о том, что граждане препятствуют рабочим в укладке кабельной линии. Приехав на место, увидели, что техника стоит без работы. На участке стоят личные транспортные средства граждан инициативная группа. Ответчикам были предъявлены все разрешающие документы, они их посмотрели, но в ответ не предъявили никаких документов в обоснование своих действий на этом земельном участке. Личные автомобили ответчики не убрали. С ними пытались договориться по телефону, но все безуспешно.
Был вызван участковый милиционер, работы были приостановлены. По вине ответчиков организация несет большие убытки.
ДД.ММ.ГГГГ составлен Протокол АА № об административном правонарушении в отношении Корнеев И.В., который, «находясь по адресу <адрес>, мкр.Салтыковка, кв-л «Зворыкино», воспрепятствовал рабочим «Бэлс-энергосервис» в прокладке электрокабеля, поставив свой автомобиль «Ленд Ровер» г\н 0046 АУ 199 на линии прокладки кабеля», то есть совершил правонарушение, предусмотренное ст.ст.19.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Аналогичные протоколы об административном правонарушении составлены: ДД.ММ.ГГГГ - в отношении Пронкин В.Д.,
ДД.ММ.ГГГГ - в отношении Ширманов А.В.,
ДД.ММ.ГГГГ- в отношении Павлов С.В.
Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, составленного УУМ Салтыковского ГОМ Лукиным В.В. в присутствии двух понятых, усматривается, что на территории квартала Зворыкино в мкр.Салтыковка вдоль металлического ограждения кладбища «Никольское» вверх по улице рядом с домовладением № стоят автомашины марки Ленд Ровер госномер О 046 АУ 199, Судзуки госномер У 577 СХ 97, Хонда госномер В 587 ТУ 177, Опель гос.№ У 945 АХ 197, Тойота гос.№ Е 309 СХ 97, ВАЗ гос.№ Р 972 ХУ 50.
ДД.ММ.ГГГГ мировой судья судебного участка № Балашихинского судебного района, рассмотрев дело об административном правонарушении, вынес Постановление, которым
Корнеев И.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.1 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 300руб.;
Павлов С.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.1 КоАп РФ и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 300 руб.;
Ширманов А.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.1 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 300 руб.;
Пронкин В.Д. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.1 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 300руб.
Проанализировав представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что ответчики свершили самоуправные действия, выразившиеся в воспрепятствовании проведению земляных работ по прокладке электрокабеля работникам фирмы ООО «БЭЛС-Энергосервис», имеющей на данные работы всю разрешительную документацию.
Нарушенное право истца в соответствии со ст.ст. 11,12 ГК РФ подлежит защите в судебном порядке путем пресечения действий ответчиков, нарушающих это право.
В силу ст.98 ПК РФ суд присуждает истцу возместить с другой стороны понесенные по делу судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины размере 4000руб. (л.д.5-квитанция).
Руководствуясь ст.194-198, 237 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Иск ООО «БЭЛС-Энергосервис» удовлетворить.
Обязать Корнеев И.В., Ширманов А.В., Павлов С.В., Пронкин В.Д. не чинить препятствий ООО «БЭЛС-Энергосервис» в выполнении работ по монтажу 2КЛ-10 кв от ТП -919 и ТП -915 по адресу: <адрес>, мкр.Салтыковка, кВ-л Зварыкино, <адрес> пруд.
Взыскать с ответчиков Ширманов А.В., ДД.ММ.ГГГГг.рождения, уроженца <адрес>, Павлов С.В.,04.07.1970г.рождения, уроженца <адрес>, Пронкин В.Д.,06.08.1966г.рождения, уроженца <адрес>, Корнеев И.В., ДД.ММ.ГГГГг.рождения, уроженца <адрес>, солидарно, в пользу истца ООО «БЭЛС-Энергосервис» судебные расходы в размере 4000руб.
Ответчик вправе подать в Балашихинский городской суд заявление об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого иска.
Решение может быть обжаловано в Мособлсуд в течение 10 дней через Балашихинский горсуд.
Федеральный судья: Елисеева Н.Я.