/ З А О Ч Н О Е /
Р Е Ш Е Н И Е дело №2-1592/2010
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
дата обезличена г. Арзамасский городской суд ... в составе: председательствующего судьи Газимагомедова Б.Г.
при секретаре Савельевой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шайхутдинова А.М. к ООО « ***» /******* о расторжении договора подряда, взыскании произведенной оплаты, неустойки и компенсации морального вреда,
У С Т А Н О В И Л :
Шайхутдинов А.М. обратился в суд с иском к ООО « ***» /******/ о расторжении договора подряда от дата обезличена г., взыскании произведенной оплаты - *** рублей, неустойки - *** и компенсации морального вреда - *** рублей, указывая, что дата обезличена г. им был заключен договор бытового подряда с ООО «******» / ООО «***»/, на выполнение работ по изготовлению ограждений из нержавеющей стали стоимостью работ *** рублей согласно его заданию со сроком выполнения п.2.1.2 договора - по дата обезличена г. Им была произведена частичная предоплата в размере ***. согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от дата обезличена г. Ограждения из нержавеющей стали своевременно изготовлены не были. дата обезоличена г. руководитель данной организации Ж. предоставил для осмотра часть конструкций, при этом потребовав оплаты еще *** рублей, что им было сделано согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от дата обезличена г.; пообещав предоставить недостающие элементы в ближайшее время. Однако при осмотре конструкций оказалось, что они не соответствуют его техническому заданию - чертежу, о чем он сразу заявил Ж., связавшись с ним, и потребовав их исправить, поскольку такие конструкции принимать отказался. Ж. неоднократно обещал исправить изготовленные конструкции, то есть, привести в состояние, согласно его заданию, и доставить недостающие элементы, однако это не было выполнено до дата обезличена г., такой срок им был назначен. В результате была направлена претензия в адрес директора ООО «***» с требованием о расторжении договора и возврате оплаченных денег, претензия была им получена дата обезличена г. Однако ответчик уклоняется от контактов с ним, претензию игнорирует, не отвечая на нее. Согласно ст.4 ФЗ «О защите прав потребителей» качество товара должно соответствовать требованиям договора, при этом потребитель вправе отказаться от исполнения договора согласно ст.29 ФЗ «О защите прав потребителей» о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Кроме того, согласно ст.28 названного закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе отказаться от исполнения договора. Статьей 28 ФЗ «О защите прав потребителей» предусмотрена неустойка за просрочку установленных сроков выполнения работы, в данном случае просрочка составляет более 60 дней, при этом неустойка составляет более *** рублей х 3% х 60 дней = *** рублей, но не более 100% заказа. Не возвращая ему денежные средства, ответчик довел его к финансово тяжелой жизненной ситуации, в результате нарушенных прав испытывает сильные нервные стрессы. Ответчик причиняет ему нравственные и физические страдания. Исходя из соображений разумности и справедливости, он оценивает причиненный ему моральный вред в размере *** рублей.
В судебном заседании истец и Гришин Н.В., допущенный к участию по делу в качестве его представителя по устному заявлению, исковые требования поддержали.
Представитель ответчика в суд не явился, извещен надлежащим образом.
Выслушав объяснения истца, его представителя, изучив письменные материалы дела, судья приходит к следующему.
Согласно ст.4п1 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.
Согласно ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей»:
1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
2. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).
В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 статьи.
3. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 Закона.
4. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).
5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 статьи.
Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 статьи.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
6. Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.
Согласно ст.ст.151,1101п2 ГК РФ, ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
В судебном заседании установлено следующее.
Дата обезличена года истец Шайхутдинов А.М. и ООО «***» заключили договор, согласно которому ООО «***» обязалось в срок по Дата обезличена изготовить для Шайхутдинова А.М. ограждения из нержавеющей стали в соответствии с техническим заданием заказчика, стоимость работ составляет *** рублей.
Во исполнение данного договора истец Шайхутдинов А.М. заплатил в ООО *** *** рублей по квитанции от Дата обезличена года и *** рублей по квитанции от Дата обезличена года, а всего *** рублей.
Ответчик ограждения из нержавеющей стали своевременно изготовлены не были.
Из объяснений истца следует, что ответчик дата обезличена г. предоставил для осмотра часть конструкций /менее 50% элементов/, при этом, пообещав предоставить недостающие элементы в ближайшее время. Однако при осмотре изготовленных конструкций оказалось, что они не соответствуют его техническому заданию - чертежу, о чем он сразу заявил руководителю ответчика Ж., потребовав их исправить, поскольку такие конструкции принимать он отказался. До сих пор недостатки изготовленных конструкций не устранены, а недостающие части - не доставлены.
Предъявленная истцом претензия о расторжении договора и возврате оплаченных денег ответчиком не удовлетворена.
Представитель ответчика в суд не явился, доказательств, опровергающие доводы истца в соответствии со ст.56ч1 ГПК РФ, не предоставил.
При изложенных обстоятельствах, судья находит договор подряда от дата обезличена г., заключенный между Шайхутдиновым А.М. и ООО «***» /********/, расторгнуть и взыскать с ООО «***» /******/ в пользу Шайхутдинова А.М. произведенную оплату в размере *** рублей.
Истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере *** рублей / *** рублей х 3% х 60 дней = *** рублей, но не более 100% заказа/.
Данный расчет является правильным, однако, учитывая, что данный размер неустойки является явно несоразмерным последствиям нарушения ответчиком обязательств перед истцом, судья находит данный размер неустойки в соответствии со ст.333 ГК РФ снизить до *** рублей.
Ответчик своевременно не выполнил перед истцом обязательства по договору, отказался добровольно удовлетворить его требования; в связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору нарушены планы истца, он переживает.
Учитывая такой характер, размер причиненных нравственных страданий, судья находит взыскать с ответчика в пользу компенсацию морального вреда в размере *** рублей.
Согласно ст.13п6 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Поскольку судья частично удовлетворил требования истца, то в соответствии с данной нормой закона судья находит взыскать с ответчика в местный бюджет штраф в размере *** рублей / 50% от *** рублей/.
В соответствии со ст.103 ГПК РФ судья находит взыскать с ООО «***» /*******/ госпошлину в доход государства в размере *** рублей.
Руководствуясь ст.ст.194,195,198 ГПК РФ,
Р Е Ш И Л :
Иск Шайхутдинова А.М. удовлетворить частично.
Договор подряда от дата обезличена г., заключенный между Шайхутдиновым А.М. и ООО «***» /*******/ расторгнуть.
Взыскать с ООО «***» /***/ в пользу Шайхутдинова А.М. произведенную оплату в размере *** рублей, неустойку - *** рублей и компенсацию морального вреда - *** рублей, а всего *** рублей.
В остальной части в иске отказать.
Взыскать с ООО «***» /*******/ госпошлину в доход государства в размере *** рублей.
Взыскать с ООО «***» /******/ штраф в местный бюджет в размере **** рублей.
Ответчик вправе подать в Арзамасский городской суд заявление об отмене этого решения суда в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения.
Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в кассационном порядке в течение 10 дней по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано,- в течение 10 дней со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья / Газимагомедов Б.Г./